加工承攬合同

          時間:2024-07-20 10:30:16 秀雯 合作開發合同 我要投稿

          加工承攬合同(通用10篇)

            在人們越來越相信法律的社會中,合同對我們的幫助越來越大,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么正式、規范的合同是什么樣的呢?下面是小編幫大家整理的加工承攬合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

          加工承攬合同(通用10篇)

            加工承攬合同 1

            承 攬 方:____________________________________

            地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

            法定代表人:____________ 職務:____________

            定 作 方:____________________________________

            地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

            法定代表人:____________ 職務:____________

            定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

            第一條 加工成品

            第二條 加工成品質量要求

            第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

            1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

            2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

            3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

            第四條 技術資料、圖紙提供辦法

            1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

            2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

            3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

            第五條 價款或酬金

            價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

            第六條 驗收標準和方法

            1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

            2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

            3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

            第七條 交貨的時間和地點

            1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

            2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

            第八條 包裝要求及費用負擔

            第九條 運輸辦法及費用負擔

            第十條 結算方式及期限

            第十一條 其他約定

            第十二條 承攬方的違約責任

            一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

            二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

            三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

            四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

            未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

            五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

            六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

            七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

            八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

            九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

            十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的.零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

            第十三條 定作方的違約責任

            一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

            二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

            三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

            四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

            五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

            六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

            七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

            第十四條 不可抗力

            在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

            第十五條 糾紛的處理

            加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:

            1.向仲裁機關申請仲裁;

            2.向人民法院起訴。

            本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

            本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

            定作方:________________________

            代表人:________________________

            ____年____月____日

            承攬方:________________________

            代表人:________________________

            ____年____月____日

            加工承攬合同 2

            甲方:(委托方)_________

            乙方:(承攬方)_________

            經甲乙雙方協議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。

            一、產品名稱及加工數量。

            1、名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。

            2、數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。

            以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

            二、相關事宜:

            1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。

            2、乙方按產品圖紙規定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規定要求。

            3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。

            4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。

            5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

            6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。

            7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

            三、時間要求:

            自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協商解決。

            四、加工費用:

            該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。

            五、付款方式:

            乙方交付產品后,甲方一次性付款,剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的`違約金。

            六、其他事宜:

            1、本合同在履行過程中發生爭議時,由甲方協商解決,如雙方達不成協議,可提交仲裁機構解決。

            2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協商補充。

            3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。

            甲方:___

            蓋章:___

            簽約人:___

            職務:___

            電話號碼:___

            已方:___

            蓋章:___

            簽約人:___

            職務:___

            電話號碼:___

            時間:___年___月___日

            加工承攬合同 3

            簽訂地點:_____

            簽訂時間:_____

            定作方(甲方):__________

            承攬方(乙方):

            按照《中華人民共和國合同法》的有關規定,本著平等互利、協商一致的原則,經雙方友好協商,達成如下協議:

            一、項目概況

            1、項目名稱:_____

            2、項目地點:_____

            二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

            序號_____貨物名稱_____規格_____數量_____單價:_____元/m2備注

            1鋼質防火門甲級

            2乙級

            3丙級

            合計:_____(樘)㎡×_____元/㎡=_____元。

            114樘/363.06㎡

            金額(大寫):_____(不含稅)

            注:防火門采用1.2毫米厚的`鋼質框板和0.8毫米厚的鋼質扇板制成,內部填充珍珠巖模壓板,確保其具有良好的防火性能。門面經過靜電噴涂處理,表面光滑堅固,顏色鮮艷耐用。門板為平整設計,整體外觀簡潔大方。根據實際需要,按照實際數量進行結算。

            三、交貨日期:根據現場進度交貨。

            四、交貨地點:工地現場。

            五、技術質量要求:

            1、產品執行防火門國家標準GB12955—20__。

            2、產品保證通過消防部門驗收。

            六、承包方式:

            含運輸及安裝。

            七、付款方式:

            1、合同簽訂后,首次支付貨款的_____%作為預付款,待貨物全部交付后再支付總貨款的_____%。貨物安裝完成后,支付剩余總價的_____%,剩下的_____%作為質保金,質保期結束后結清。

            八、售后服務承諾

            1、本產品質保期為自合同簽訂之日起計算,為期十二個月。在質保期內,如出現任何質量問題,乙方將承擔免費維修責任。質保期屆滿后,我們將提供終身售后服務,僅收取材料成本費用。

            九、違約責任

            1、按《合同法》的相關規定執行。

            十、爭議的解決方式

            雙方如在履行本合同過程中發生爭議,應當通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向人民法院提起訴訟解決。

            十一、附則

            本合同一式四份,甲方執有份,乙方執有份,自雙方簽字蓋章之日起生效。

            甲方:

            乙方:

            日期:

            加工承攬合同 4

            委托方:

            承接方:

            雙方經友好協商,特訂立本合同,自覺遵守《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等相關法律法規,共同遵循誠實信用原則。

            第一條:廣告承攬要求。

            1、項目(制作):________

            2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號:________

            3、發布地點或形式:________

            4、顏色:________

            5、規格或材料:________

            6、刊播次數、起止日期及時間:________

            第二條:費用及支付方法

            1、費用

            本次活動總金額為________。(大寫________元整)

            2、結算方式和期限:________

            第三條:驗收方式及時間:____________

            第四條:違約責任

            1、委托方有權中途終止合同,承攬方需支付未履行部分廣告費總額的10%作為違約金。若承攬方逾期支付廣告費用,每延遲一天需支付所欠款項的1%作為違約金。

            2、若承攬方未能按合同約定完成工作,應向委托方支付未履行部分廣告費的`10%作為違約金。若未能按時完成合同義務,每逾期一天,應支付所欠款項的1%作為違約金。

            3、其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。

            第五條:糾紛解決方式

            合同糾紛發生后,雙方未能達成一致意見,根據相關規定,將按照第(2)項的規定處理。

            1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;

            2、向連云港市當地人民法院起訴。

            第六條:雙方商定的其他事項:

            第七條:附則

            本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。

            委托方:連云港之星汽車銷售有限公司承攬方:

            單位名稱:(蓋章)單位名稱:(蓋章)

            地址:_______ 地址:______________

            委托代理人: _______委托代理人:_______

            電話:_______ 電話:_______

            日期:____年_____月_____日日期:____年_____月_____日

            加工承攬合同 5

            定作方:__________________________(以下簡稱甲方)

            承攬方:__________________________(以下簡稱乙方)

            風險告知:本合同中明確約定了由承攬方單位定做加工服務。在這里需要注意的是合同訂立之前應確定承攬方必須具備履約能力和條件,并針對是否允許承攬方將部分或全部工作內容轉移或有第三方協助進行討論。通常情況下,根據《合同法》的規定,承攬人應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經定作人同意的,定作人也可以解除合同!

            依照《中華人民共和國合同法》有關規定,為明確雙方權力義務,經甲、乙雙方共同協商,就乙方對甲方承施的________________工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致,同意訂立本合同。

            一、 工程概況:

            _________________項目位于_______________,工程建筑面積:________________平方米,結構封頂日期_______年____月____日。

            二、 加工事宜:

            甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時,須事先以書面形式通知甲方,經甲方授權委托人簽字同意后,方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回復,則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。

            上述條款列明了定做方對加工產品的質量、數量、規格、材料等的要求,經雙方約定無異議之后擬定本合同并簽字承諾。在定作方必須明確提出定作物的品名、數量、質量及其他特殊要求后,承攬方不得擅自改變。

            三、 重量結算依據:

            根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單,經乙方進行理論重量計算,作為本合同重量結算依據。結算重量單位為噸,重量數值經四舍五入保留小數點后三位。

            四、 甲方工作:

            1、 合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字體樣本作為本合同附件,并明確其授權范圍。

            2、 合同簽訂時,甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖,計劃施工進度(月度計劃及結構封頂時間排序計劃),以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度,特殊角度的工藝要求等。

            3、甲方需在每月25日前向乙方提供次月本工程所需成型鋼筋的配筋單,如有特殊情況需要補充,則須提前3天通知乙方,并且補充數量不得超過30噸。配筋單上的目錄應注明成型鋼筋起止編號以及使用部位,同時每張配筋單上都需由甲方授權經辦人簽字,并在工程名稱處加蓋甲方公章方可生效。簽字人的字體樣本將附后。

            4、乙方在進行成型鋼筋加工制作過程中,應保證加工質量符合國家標準和甲方的要求。甲方有權隨時到乙方加工現場進行質量檢查,乙方應積極配合并提供必要的協助。

            5、 如甲方工程工期延誤,仍按照本合同執行。

            6、 成型鋼筋出庫前,甲方應指定專人進行清料工作,待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字后乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附后)。

            7、 成型鋼筋每車裝車數量不得小于10噸。

            五、 乙方工作:

            1、 合同簽訂時,乙方應積極組織資源,確保甲方工程項目施工進度。

            2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時,應認真校對,如規格、數量、圖示尺寸、標注無法正確識別時,甲方授權委托人應在12小時內書面確認,否則免除乙方的供貨責任。

            3、 乙方所使用的.鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。

            4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。

            5、 乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求,并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量,每一編號的鋼筋提供一張標牌,固定在鋼筋打捆處。

            6、 乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作,并按甲方的要求運至施工現場。

            六、 設計變更:

            1、施工過程中如出現不可預見及設計變更,甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單,并標注“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定),如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。

            2、設計變更及修改過程中,乙方已投入加工生產部分按合同規定價格結算,如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。

            七、 產品質量要求:

            1、乙方必須采用符合標準的原材料,包括低碳鋼熱軋圓盤條、鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋和鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋。所有材料均需符合國家標準GB701-20____、GB13013-20____和GB1499-20____的相關規定。

            2、 產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》gb50204-20____中的第五章5.3.4及《建筑結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01-69-20____的規定。

            3、 直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規程》q/jy16-20____中的規定。

            八、鋼筋原材復試及資料:

            1、在使用鋼筋原材料之前,由乙方負責進行取樣和送檢工作,并委托已經通過北京市建委審核且具備見證試驗資質的檢測中心進行檢驗。

            2、根據《上海市建筑工程施工試驗實行見證取樣和送檢制度的規定》,當甲方及監理單位需要進行見證取樣時,應提前向乙方發出正式書面通知。乙方需積極響應并協助完成取樣工作,相應的檢測機構及費用由甲方承擔。

            3、根據《建筑工程資料管理規程》dbj01-51-20____規定,乙方在成型鋼筋配送至施工現場后,提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料復試檢驗報告。

            九、合同價款及付款方式:

            1、 合同價款:

            (1)本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價)。

            (2) 三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加____________元/噸。

            (3) 鋼筋機械連接頭____元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲,并戴好保護帽),按照配筋單圖示數量進行簽收。

            (4) 鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數量進行簽收。

            (5)合同執行過程中如鋼廠價格調整,其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據,由乙方以書面形式送達甲方。

            (6) 本合同成型鋼筋總量為____________噸,總價款(人民幣):_______元,(大寫:_____________________)。總價中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

            (7) 驗貨地點:__________________________

            承攬方應該在在雙方約定的交貨時間之前將加工品于約定地點進行驗貨、交付。在承攬方完成工作或交付工作成果以前,應當對一切風險承擔責任。承攬方在履行合同期間,對定作方的材料、定作物具有占有、管理的責任,不僅對完成工作成果的質量、數量、期限負有全部責任,而且對由于不可抗力原因造成標的物毀損或滅失的風險。

            2、 付款方式:

            (1) 本合同結算期為上月26日至本月25日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時,同時將貨款支票一并送達(乙方預收當月貨款80%,余款20%月末前結清),乙方經配筋單錄入生成系統確認數量后劃轉。

            (2) 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。

            (3) 原材料復試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方簽認,在月末前結清。

            (4) 本合同總價款如發生變化,超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。

            十、違約責任:

            1、如果乙方提供的產品與本合同規定的質量、規格、數量等不符,甲方有權退貨并要求乙方承擔全部裝卸和運輸費用。

            2、如果在合同執行期間,鋼廠市場價格發生變化,根據合同第九章(5)條規定,乙方應在24小時內書面通知甲方調整價格并簽訂補充協議。如果甲方未能及時確認或簽訂補充協議,乙方有權停止繼續供貨。

            3、 甲方如未能按合同規定要求將配筋單及貨款同時送達,乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。

            4、 由于甲方清料人員不能及時清料,致使配送工作無法正常進行,所造成的工期延誤,責任由甲方承擔,同時工期順延。

            5、 甲方如未能按合同規定時間付款,逾期乙方有權停止繼續供貨,并向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。

            6、如果乙方未能按照計劃工期將成型鋼筋送至施工現場,甲方有權扣除乙方應承擔的違約責任。具體扣除金額按照當日該批送達數量以一定比例進行計算。

            十一、爭議:

            本合同在執行過程中發生爭議或糾紛,雙方應友好協商解決。如協商未果,雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。

            十二、其它:

            1、在本合同簽訂之前,甲、乙雙方應當互相提供其企業法人營業執照的復印件、企業法人代碼的復印件、資質證書的復印件、法人授權委托書的原件以及工程項目施工合同的原件等相關法律文件,并明確相關文件的使用授權范圍。

            2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使合同無法正常履行時,雙方應另行協商。

            3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。

            十三、本合同一式肆份,即正本、副本各兩份,甲、乙雙方各執正本、副本壹份,具有同等法律效力。

            十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經合法授權人簽字后生效。

            十五、本合同未盡事宜,執行《中華人民共和國合同法》的有關規定。

            本合同變更條款及內容(銷售部門填寫):

            甲方(蓋章):________________ 乙方(蓋章):_________________

            法定代表人:________________ 法定代表人:_________________

            委托代理人:________________ 委托代理人:_________________

            聯系電話:__________________ 聯系電話:___________________

            公司地址:____________________ 公司地址:_____________________

            簽訂日期:_____________________ 簽訂日期:_______________________

            簽訂地點:_____________________

            加工承攬合同 6

            甲方:

            乙方:

            一、標的、數量、價款

            二、乙方負責設計、加工、代運輸、安裝、鐵塔防腐、熱鍍鋅、17%增值稅等

            三、甲方須積極協助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期,甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后,甲方免費提供一切食宿事宜。

            四、交(提)貨方式、地點:交貨地點為 。

            五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔:運輸費用由乙方負責。

            六、付款方式:合同簽訂后,預付合同總額的30%,貨到5天內付合同總額的60%,余款完工10日內付清,付款按合同賬號,傳真合同有效,如延誤付款時間,甲方承擔3‰滯納金。

            七、電力塔制作安裝工期為20 天。

            八、本塔可抗臺風、防潮、三年內不出現質量問題,如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的經濟損失,不可抗力的自然災害除外。

            九、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時,須事前通知對方,協商解決,協商達不成協議時,原合同不得變更。

            十、如甲方不經乙方同意,中途修改或終止合同規定的.由甲方承擔的內容,乙方產成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔產成品或半成品的生產費用。

            十一、雙方嚴守合同,如有違約時,違約方承擔10%-30%違約金,雙方發生合同爭議,由產品加工所在地法院裁判。

            十二、乙方施工,安裝人員需在甲方支取費用時,心須持廠內財務科證明信,否則甲方承擔責任。

            十三、其它未盡事宜。

            本合同一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章后生效。

            甲方:

            乙方:

            ______年______月_______日

            加工承攬合同 7

            承攬人______________________,以下簡稱甲方;

            定作人:__________________ ,以下簡稱乙方;

            甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。

            第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費;

            第二條我們將按照加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔協商確定,并在雙方代表的見證下進行封存。如有需要,可以在封簽上標注相關信息以作為后續檢驗的依據。

            第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;

            第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料;

            第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;

            第六條 加工費結算辦法與時間;

            乙方應______年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;

            第八條 甲方的違約責任:

            1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;仍不符合合同規定,乙方有權拒收。

            2、甲方交付定作物的數量少于合同規定,乙方仍然需要的`,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

            3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

            4、如果甲方未能按時交付定制物品,則應向乙方支付違約金。每一天的逾期,甲方需支付逾期交付部分總價值的________‰作為違約金。

            5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

            6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

            第九條 乙方的違約責任:

            1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

            2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

            3、若乙方未按照合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,導致甲方停工待料,除非交付定作物的日期被順延,否則乙方應當承擔因此而產生的損失。

            4、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

            5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

            6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

            第十條 不可抗力:

            如果由于不可抗力的原因而導致在合同規定的期限內的訂購物品或原材料毀損或喪失,甲方將被免除違約責任,但甲方應該采取積極措施盡量減少損失。如果不可抗力的喪失發生在合同規定期限之外,則甲方不能被免除責任。 如果由于乙方遲遲未接收或無故拒絕接收而導致的喪失,乙方應承擔責任并賠償甲方因此造成的損失。

            第十一條在合同履行中,如發生爭議,雙方應本著友好協商的原則解決。如果經過充分協商仍無法妥善解決,任何一方均可向合同管理機構申請調解、仲裁或向人民法院提起訴訟。若需要公證,則可向辦理合同公證的公證機關申請調解。

            本合同于_______年____月____日經公證生效,合同履行完畢即失效。

            本合同一式____份,甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、 ________銀行各存一份。

            定作人:__________

            承攬人:_______________

            ____________年_______月_____日

            加工承攬合同 8

            甲方:_________________

            乙方:_________________

            經過甲乙雙方友好協商,為了明確乙方加工承擔甲方衛生保潔事宜的具體內容和責任,特簽訂本加工承攬協議,以便雙方共同遵守:

            一、乙方承諾負責對甲方場所進行衛生保潔工作,具體包括但不限于:

            1、日常清潔區域:

            2、定期保潔區域:

            3、垃圾區域:

            二、乙方應確保保潔標準符合甲方的要求。一旦甲方提出相關意見,乙方應立即采取措施進行改正,直至符合甲方的要求。

            三、乙方應當在每天上午九點之前完成甲方指定的所有清潔工作,并確保清潔標準符合甲方的要求。如果清潔工作未達到要求,甲方有權要求乙方進行整改。

            四、乙方應保持身體健康、誠實守信,并勤勉工作。乙方需嚴格遵守操作規范和清潔標準,確保工作質量和衛生標準。

            五、乙方在提供保潔服務的過程中,應當遵守甲方的相關規定和要求,服從甲方的'安排和指揮,確保不影響甲方的正常經營秩序。

            六、保潔加工承攬費用為500元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉賬,乙方的賬戶為:

            七、本合同為加工承攬合同,乙方將負責提供保潔服務并對保潔成果負責。在保潔期間,如因乙方的行為導致甲方或任何第三方遭受損失,乙方應自行承擔全部責任。

            八、乙方在提供保潔服務時,務必注意自身安全。如因乙方原因導致乙方受傷或損害,應自行承擔全部責任。

            九、甲方在保潔工作中未能達到約定的質量標準,經乙方兩次書面通知要求改進,仍未能達標的,乙方有權按月加工承攬費的10%扣除違約金。若甲方拒絕改進的,乙方有權解除合同,并無需向甲方支付任何費用。

            十、雙方協商一致,對于本協議未盡事宜,應當簽訂書面補充協議加以解決,該書面補充協議與本協議具有同等法律效力。

            十一、雙方就本協議執行所發生的任何爭議和糾紛,應當通過友好協商解決。若協商不成,雙方同意提交甲方所在地人民法院解決。

            十二、本協議一式兩份,經雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。

            甲方:_________________

            乙方:_________________

            ____________年_______月_____日

            加工承攬合同 9

            定做方:

            承攬方:

            根據《中華人民共和國合同法》 規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。

            一、 加工制作內容:

            1、 按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。

            2、 制作內容:_______________________________________________________。

            1) 主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;

            2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;

            3)其他:以上單價主構件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆 ____ 道。

            二、 合同價款及結算方式:

            1、合同總價暫定為___________,(大寫)______________________(以實際決算為準)。

            2、甲方在本合同簽訂日向乙方支付定金人民幣___________元整(大寫:______________________元),作為保證合同履行的承諾。最后一次提貨時,該定金可以抵充貨款。如果甲方的定金未能當日到達乙方公司賬戶,本合同將無效。

            3、付款方式:根據合同約定和甲方圖紙制作,成品按理論重量計算后結算(可通過現金或轉賬)。在最后一次提貨前,乙方需一次性支付剩余的費用,否則將無法提貨。

            三、質量要求:

            1、乙方應遵循國家現行的鋼結構制作及驗收規范(即《鋼結構工程施工質量驗收規范GB5025-20xx》),認真加工制作,確保所有構件的質量符合相關鋼結構規范的要求。

            2、乙方應向甲方提供符合國家相關質量要求的原材料,并出具原材料質量保證書和合格證,確保質量和厚度偏差均符合要求。

            3、要求第三方檢測單位為:

            1)檢測內容:抗滑移系數實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□

            2)其他檢測項目:

            3)試驗檢測費用:合同價格□ 甲方自理□

            四、交貨地點和時間:

            1、交貨地點:甲方在 乙方廠房內 提貨。

            2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。

            五、包裝及運輸:

            1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的'墊木,盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。

            2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。

            3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。

            六、雙方權利及義務:

            1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

            2、在加工制作過程中,甲方應及時回復乙方的疑問,并提供修改變更通知。若甲方未能及時解答疑問或提供通知,造成工期延誤的,應按實際情況順延工期。

            3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

            4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。

            七、違約責任:按《合同法》相關規定執行。

            八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

            九、附則:

            1、本合同_____式 _____ 份,雙方各執_____ 份。

            2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

            3、未盡事宜,雙方協商解決另補充合同。

            甲方(蓋章):

            乙方(蓋章):

            ____________年_______月_____日

            加工承攬合同 10

            定作方:_______________(簡稱甲方)

            營業執照號碼:_____________________

            承攬方:_______________(簡稱乙方)

            營業執照號碼:_____________________

            根據《加工承攬協議條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:

            品名或項目

            規格、型號

            單位

            數量

            單價

            價款或酬金___元

            金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分

            一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________

            二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________

            三、履行的期限、地點和方式:_________________________

            四、驗收標準和方法:_________________________

            五、結算方式:_________________________

            六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協議,都要承擔違約責任。

            1.若承攬方未能交付定制商品或未能完成工作,應支付違約金,金額為未能交付定制商品或未能完成工作部分價款總額的___%或酬金總額的____%。

            根據《加工承攬協議條例》第二十一條的規定,若發生違約行為,違約方應當承擔相應的.法律責任。對于違約方未按約定時間交付貨物或者提供服務的行為,應當按照協議約定或者按照雙方協商的方式進行賠償或補償。對于其他違約行為,根據具體情況可以采取協商解決、仲裁等方式進行處理。

            2.定作方的違約責任:如需中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,應賠償承攬方因此造成的損失。若中途廢止協議,若承攬方提供原材料,則應支付未履行部分價款總值的30%作為違約金;若承攬方未提供原材料,則應支付承攬方未履行部分酬金的50%作為違約金。

            違約行為包括但不限于未按約定時間完成加工、未達到約定質量標準、擅自泄露商業機密等行為。根據《加工承攬協議條例》第二十二條的規定,對于其他違約行為,將依法進行處理。

            七、雙方約定的其它條款:________________

            八、以上條款如有未盡事宜,雙方應協商解決,并以書面形式確認。

            九、本協議執行過程中如發生糾紛,雙方應當及時協商解決。協商不成時,任何一方均可向協議管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院提起訴訟。

            十、本協議一式三份,正本雙方各執一份,副本送工商行政管理局所存查。

            十一、本協議有效期限:從雙方簽署之日起至________年________月________日止。

            十二、本協議簽訂日期:________年________月________日

            定作方:________________

            代表:__________________

            開戶銀行:______________

            帳號:__________________

            承攬方:________________

            代表:__________________

            開戶銀行:______________

            帳號:__________________

            _______年______月_____日

          【加工承攬合同】相關文章:

          租賃加工合同02-24

          買賣合同與承攬合同的區別04-09

          加工買賣合同08-07

          加工廠租賃合同04-12

          加工廠買賣合同12-09

          木炭加工公司木買賣合同12-13

          生產加工技術轉讓合同05-04

          加工廠租賃合同范本05-09

          服裝加工廠勞動合同電子版01-13

          国产精品好爽好紧好大_亚洲男人综合久久综合_欧美福利电影a在线播放www_国产精品99久久精品无码

                  最新国产乱子伦真实在线观看 | 日韩最热国产在线 | 在线精品亚洲一区二区小说 | 在线不卡长片AV | 亚洲日本另类欧美一区二区 | 色亚洲激情蜜芽一区 |