商品房買賣合同

          時間:2021-11-08 16:42:51 買賣合同 我要投稿

          實用的商品房買賣合同三篇

            隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,很多場合都離不了合同,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小編幫大家整理的商品房買賣合同3篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

          實用的商品房買賣合同三篇

          商品房買賣合同 篇1

            原告:天津市xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

            住所:天津xxxxxxxxxxx

            負責人:xxxxxxxxxxxx 職務:董事長

            被告:天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司

            住所:天津xxxxxx,郵編xxxx

            負責人:xxxx 電話:xxxxxx

            被告:zzzzzzzzz公司

            住所:天津市xxxxxxxx

            負責人:xxxxxxx 電話:xxxxxxxxxxxxxxx

            訴訟請求:

            1、 被告天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司立即為原告辦理商品房買賣合同登記備案手續(xù)、房屋產(chǎn)權登記手續(xù);

            2、 被告天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司向原告支付從20xx年x月xx日至房屋產(chǎn)權登記手續(xù)辦理完畢之日的違約金,支付標準為總房款的10%/年(按約定),二被告承擔連帶責任;

            3、訴訟費用由二被告承擔;

            事實和理由:

            20xx年x月x日,原告和被告天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司(下稱“yyyyyyyyyy置業(yè)”)簽署四份《天津市商品房買賣合同》,購買天津市xxxxx樓底商四套,合同編號分別為xxxxxxxxxxxxxx(以下統(tǒng)稱“購房合同”),同日,原告和二被告共同簽署《商品房買賣合同補充協(xié)議》,約定買賣雙方違約責任,并由被告zzzzzzzzz公司為被告yyyyyyyyyy置業(yè)提供連帶保證責任。

            20xx年x月x日,原告按照約定將總房款xxx萬元支付被告,但被告yyyyyyyyyy置業(yè)至今沒有給原告辦理合同登記備案手續(xù)、房屋產(chǎn)權登記手續(xù)。20xx年x月xx日,原告和被告yyyyyyyyyy置業(yè)簽訂《補充協(xié)議》進一步明確被告yyyyyyyyyy置業(yè)的違約事實和違約責任,被告yyyyyyyyyy置業(yè)應當賠償原告因此遭受的經(jīng)濟損失和權益,直至房屋所有權登記手續(xù)辦理完畢。

            以上事實,有購房合同、《商品房買賣合同補充協(xié)議》、《預售款專用收據(jù)》、《補充協(xié)議》等證據(jù)予以證明。根據(jù)我國《民法通則》及《合同法》等相關法律規(guī)定,原告依法被告履行合同義務,并承擔違約責任。請求貴院查明事實,判如所請。

            此致

            天津市xxxx人民法院

            具狀人:

            年 月 日

          商品房買賣合同 篇2

            合同編號: ____________________

            合同雙方當事人:

            出賣人:___________________

            注冊地址:________________________________

            營業(yè)執(zhí)照注冊號:__________________________

            企業(yè)資質(zhì)證書號:___________________________

            【法定代表人】

            姓名:_________________ 聯(lián)系電話:_______________郵政編碼:__________________

            【委托代理人】

            姓名:_________________ 地址:_____________________郵政編碼:___________________ 聯(lián)系電話:_________________

            【委托代理機構】:______________________注冊地址:_______________________________營業(yè)執(zhí)照注冊號:________________法定代表人:_________________ 聯(lián)系電話:_________________郵政編碼:____________________

            買受人:________________

            【法定代表人】

            姓名:___________ 國籍:______________身份證:_____________________護照:_____________________營業(yè)執(zhí)照注冊號:_________________________地址:_______________________________郵政編碼:___________________ 聯(lián)系電話:__________________

            【委托代理人】

            姓名:_______________ 國籍:__________________地址:_____________________________郵政編碼:___________________ 電話:__________________

            根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議:

            第一條 項目建設依據(jù)。

            出賣人以__________________________方式取得位于_________________________、編號為___________________的地塊的土地使用權。

            【土地使用權出讓合同號】為_______________________________________________。

            【土地使用權劃撥批準文件號】為_______________________________________________。

            【劃撥土地使用權轉讓批準文件號】為_______________________________________________。

            該地塊土地面積為_________________,規(guī)劃用途為____________________________________,

            土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。

            出賣人經(jīng)批準,在上述地塊上建設商品房,【現(xiàn)定名】【暫定名】_______________________。

            建設工程規(guī)劃許可證號為____________________________,施工許可證號為___________________。

            第二條 商品房銷售依據(jù)。

            買受人購買的商品房為【現(xiàn)房】【預售商品房】。預售商品房批準機關為_________________,

            商品房預售許可證號為____________________________________。

            第三條 買受人所購商品房的基本情況。

            買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表

            示為準)為本合同第一條規(guī)定的項目中的:

            第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。

            該商品房的用途為___________,屬___________結構,層高為___________,建筑層數(shù)地上___________層,地下___________層。

            該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。

            該商品房【合同約定】【產(chǎn)權登記】建筑面積共___________________平方米,其中,套內(nèi)建筑面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積________________________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二)。

            第四條 計價方式與價款。

            出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:

            1、按建筑面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米__________________元,總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。

            2、按套內(nèi)建筑面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米________________元,總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。

            3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。

            4、____________________________________________________________________________ 。

            第五條 面積確認及面積差異處理。

            根據(jù)當事人選擇的計價方式,本條規(guī)定以【建筑面積】【套內(nèi)建筑面積】(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。

            當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。

            合同約定面積與產(chǎn)權登記面積有差異的,以產(chǎn)權登記面積為準。

            商品房交付后,產(chǎn)權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第_____種方式進行處理:

            1、雙方自行約定:

            (1)___________________________________________________________________________;

            (2)___________________________________________________________________________;

            (3)___________________________________________________________________________;

            (4)___________________________________________________________________________。

            2、雙方同意按以下原則處理:

            (1)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)的,據(jù)實結算房價款;

            (2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。

            買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按__________利率付給利息。

            買受人不退房的,產(chǎn)權登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產(chǎn)權歸買受人。產(chǎn)權登記面積小于合同登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。

            產(chǎn)權登記面積-合同約定面積

            面積誤差比=__________×100%

            合同約定面積:__________

            因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應當簽署補充協(xié)議。

            第六條 付款方式及期限。

            買受人按下列第___________________種方式按期付款:

            1、一次性付款__________________________________________________________________。

            2、分期付款____________________________________________________________________。

            3、其他方式____________________________________________________________________。

            第七條 買受人逾期付款的違約責任。

            買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第_____________________種方式處理:

            1、按逾期時間,分別處理(不作累加)

            (1)逾期在________________日之內(nèi),自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之________________的違約金,合同繼續(xù)履行;

            (2)逾期超過________________日后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之________________(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。

            本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。

            2、___________________________________________________________________________________。

            第八條 交付期限。

            出賣人應當在_____年_____月_____日前,依照國家和地方人民政府的有關規(guī)定,將具備下列第___________種條件,并符合本合同約定的商品房交付買受人使用:

            1、該商品房經(jīng)驗收合格。

            2、該商品房經(jīng)綜合驗收合格。

            3、該商品房經(jīng)分期綜合驗收合格。

            4、該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。

            5、____________________________________________________________________________。

            但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實予以延期:

            1、遭遇不可抗力,且出賣人在發(fā)生之日起_____日內(nèi)告知買受人的;

            2、_____________________________________________________________________________;

            3、_____________________________________________________________________________。

            第九條 出賣人逾期交房的違約責任。

            除本合同第八條規(guī)定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第______種方式處理:

            1、按逾期時間,分別處理(不作累加)

            (1)逾期不超過___________日,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之__________的違約金,合同繼續(xù)履行;

            (2)逾期超過_____日后,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起____天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______(該比率應不小于第((1)項中的比率)的違約金。

            2、 ____________________________________________________________________________。

            第十條 規(guī)劃、設計變更的約定。

            經(jīng)規(guī)劃部門批準的規(guī)劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質(zhì)量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批準同意之日起10日內(nèi),書面通知買受人:

            (1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;

            (2)__________________________________________________________________________;

            (3)__________________________________________________________________________;

            (4)__________________________________________________________________________;

            (5)__________________________________________________________________________;

            (6)__________________________________________________________________________;

            (7)__________________________________________________________________________。

            買受人有權在通知到達之日起15日內(nèi)做出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起15日內(nèi)未作書面答復的,視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內(nèi)通知買受人的,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按 __________利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。

            ____________________________________________________________________________________。

            第十一條 交接。

            商品房達到交付使用條件后,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責任由出賣人承擔。

            由于買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:

            ____________________________________________________________________________________。

            第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。

            第十三條 出賣人關于裝飾、設備標準承諾的違約責任。

            出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件三)的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第______種方式處理:

            1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。

            2、 _____________________________________________________________________________。

            3、 _____________________________________________________________________________。

            第十四條 出賣人關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾。

            出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用

            條件:

            1、____________________________________________________________________________;

            2、____________________________________________________________________________;

            3、____________________________________________________________________________;

            4、____________________________________________________________________________;

            5、____________________________________________________________________________。

            如果在規(guī)定日期內(nèi)未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:

            1、____________________________________________________________________________;

            2、____________________________________________________________________________;

            3、____________________________________________________________________________。

            第十五條 關于產(chǎn)權登記的約定。

            出賣人應當在商品房交付使用后____________日內(nèi),將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權屬證書的,雙方同意按下列第_______________項處理:

            1、買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起___________日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的________________%賠償買受人損失。

            2、買受人不退房,出賣人按已付房價款的____________%向買受人支付違約金。

            3、____________________________________________________________________________。

            第十六條 保修責任。

            買受人購買的商品房為商品住宅的`,《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔相應的保修責任。

            買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內(nèi)容。

            在商品房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協(xié)助維修,維修費用由購買人承擔。

            第十七條 雙方可以就下列事項約定:

            1、該商品房所在樓宇的屋面使用權_________________________________________________;

            2、該商品房所在樓宇的外墻面使用權_______________________________________________;

            3、該商品房所在樓宇的命名權_____________________________________________________;

            4、該商品房所在小區(qū)的命名權_____________________________________________________;

            5、_____________________________________________________________________________;

            6、_____________________________________________________________________________。

            第十八條 買受人的房屋僅作________________________________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。

            出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施的使用性質(zhì)。

            _____________________________________________________________________________________。

            第十九條 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第______種方式解決:

            1、提交__________________________仲裁委員會仲裁。

            2、依法向人民法院起訴。

            第二十條 本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。

            第二十一條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

            第二十二條 本合同連同附件共______頁,一式______份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:

            出賣人______份,買受人______份,______份,____________份。

            第二十三條 本合同自雙方簽訂之日起生效。

            第二十四條 商品房預售的,自本合同生效之日起30天內(nèi),由出賣人向___________________申請登記備案。

            出賣人(簽章):__________ 買受人(簽章):__________

            【法定代表人】(簽章):__________ 【法定代表人】(簽章):__________

            【委托代理人】(簽章):__________ 【委托代理人】(簽章):__________

            ______年______月______日 ______年______月______日

            簽于:__________________________ 簽于:______________________________

          商品房買賣合同 篇3

            出賣人:

            買受人:

            鑒于買、賣雙方已于20xx年4月9日簽定《商品房買賣(預售)合同》(以下簡稱“主合同”),為進一步明確雙方的權利義務關系,特作如下補充約定。本補充協(xié)議與主合同一樣對雙方當事人具有同等的法律約束力,前述合同與本補充協(xié)議有抵觸之處,以本補充協(xié)議為準。

            第一條買賣雙方同意對主合同第五條補充約定如下:

            買受人選擇下列第一種付款方式。

            一、買受人采用一次性付款方式支付房價款:

            買受人于本補充協(xié)議簽訂的同時(即xx年4月16日之前)向出賣人一次性付清購房款,本補充協(xié)議約定房價總款為1155360元(大寫:壹佰壹拾伍萬伍仟叁佰陸拾零元整,含已付認購定金伍元)。

            二、買受人采用銀行按揭貸款付款方式支付房價款:

            1、買受人于本補充協(xié)議簽訂時一次性向出賣人支付按揭購房的首付款人民幣:×佰×拾×萬×仟×佰×拾×元整(含已付認購定金×元),余款:×佰×拾×萬×仟元,買受人以向銀行申請按揭貸款的方式進行支付。

            2、按揭實施辦法及相關責任:

            1)買受人須于主合同簽訂后3日內(nèi)(即20xx年4月12日前)自行按照按揭銀行的要求,將辦理按揭手續(xù)所需的相關文件交到按揭銀行,用于向銀行申請按揭貸款。買受人應無條件地配合銀行等相關單位辦理按揭手續(xù);

            2)買受人承諾在簽訂主合同以及本補充協(xié)議時,已經(jīng)充分了解到個人住房按揭貸款的辦理條件和程序,并同意根據(jù)所購房屋等實際情況,如實填寫《個人住房按揭貸款承諾書》。若買受人在本協(xié)議簽訂之日起15日內(nèi)仍未辦理完畢按揭貸款手續(xù)的(以與按揭貸款銀行簽署《個人住房按揭貸款合同》為準),則視為買受人違約,此種情況下,出賣人有權在書面告知買受人的情況下行使合同解除權,買受人應向出賣人支付合同約定總購房款5%的違約金。買受人應當承擔的違約金由出賣人從買受人已經(jīng)支付的購房首付款中直接扣除;買受人已支付的購房首付款扣除買受人應承擔的違約金后剩余部分,由出賣人無息退還給買受人;

            3)買受人向銀行申請按揭貸款金額及年限以銀行最終批復為準。如銀行批準的貸款金額與買受人申請的金額不一致,則兩者之間的差額作為買受人應當另行支付的首付款,并由買受人在銀行批復貸款額度確定之日起7日內(nèi)付清,買受人逾期付清,則視為買受人違約,出賣人有權行使合同解除權,買受人應向出賣人支付合同約定總購房款5%的違約金。買受人應當承擔的違約金由出賣人從買受人已經(jīng)支付的購房首付款中直接扣除;買受人已支付的購房首付款扣除買受人應承擔的違約金后剩余部分,由出賣人無息退還給買受人。

            第二條關于房屋交付事項的補充約定:

            1、有下列情形之一的,出賣人有權抗辯買受人提出的依照主合同約定的時間交付房屋的請求,直至買受人履行了相應的義務:

            1)買受人未付清主合同及本補充協(xié)議約定的應付款或應承擔的違約金;

            2)買受人未與出賣人辦理完畢房屋面積補差(合同約定面積與產(chǎn)權登記面積之間的誤差)協(xié)議的簽訂及房款找補手續(xù)之前;

            3)按揭付款的買受人未向出賣人提交代辦權屬證書的資料和費用的。

            2、主合同及本補充協(xié)議簽署后,因不可抗力、政府行為(包括但不限于政府行政命令、國家法律法規(guī)、政府政策變更等)、項目施工片區(qū)停水、停電等因素造成逾期交房的,出賣人可據(jù)實延期交房而不承擔逾期交房違約責任;

            3、房屋達到主合同約定的交付使用條件時,無論買受人是否接到出賣人發(fā)出的書面交房通知,買受人均應按主合同約定的交房期限前往辦理房屋交接手續(xù)。出賣人對房屋交付日期另作通知的,則按出賣人發(fā)出的書面交房通知規(guī)定的日期辦理房屋交接手續(xù)。

            買受人逾期不到指定地點接房并辦理房屋交接手續(xù),或逾期未簽署房屋交接清單的,其責任由買受人自行承擔,出賣人不承擔任何責任,雙方均同意以主合同約定的交付期限的最后一天作為該房屋實際交付時間,房屋的毀損、滅失風險及應繳納的物業(yè)管理費用自房屋交付之日起由買受人承擔。由于買受人過錯,未能按期交付,應視為出賣人已按時交付,房屋的保修期開始計算,與商品房有關的包括但不限于物業(yè)管理費、水電費、維修資金、全部稅費及風險即由買受人承擔。買受人如果購買的是現(xiàn)房,則應在合同約定的交付期限內(nèi)自行向出賣人領取房屋交付通知;

            4、房屋交付時,應由買受人本人自行辦理房屋交付手續(xù)。若買受人本人確實無法在主合同約定的交付期限屆滿之前辦理房屋交付手續(xù)時,可以公證委托的方式委托代理人代理履行房屋的交付手續(xù),委托代理應具備代理的法定要件外,于主合同約定的交付期限屆滿前向出賣人提交公證書;

            5、房屋交付時,買受人應按成都市有關規(guī)定將所購商品房的首次專項維修資金交由出賣人代收代繳至房產(chǎn)管理部門指定專戶管理銀行,買受人所購房屋的專項維修資金以政府規(guī)定的標準為準;如因買受人原因導致未按時交納上述費用的,買受人應每日向出賣人支付合同約定的房屋總價款的萬分之五作為違約金;同時出賣人不承擔逾期辦理房屋權屬證書的責任;

            6、買受人承諾按照主合同對房屋用途的約定使用房屋,不做商業(yè)、辦公使用或出租給他人做商業(yè)、辦公使用;

            7、出賣人有權將主合同附件六中約定的裝飾、設備更換為同檔次的裝飾、設備,并不視為違約,無需承擔違約責任。

            第三條買賣雙方同意對主合同第十三條補充約定如下:

            1)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含本數(shù))的,據(jù)實結算房款;

            2)面積誤差比絕對值超過3%(不含本數(shù))時,買受人不退房。實測套內(nèi)建筑面積大于合同約定套內(nèi)建筑面積時,面積誤差比3%以內(nèi)(含本數(shù))部分的房價款由買受人補足;超過3%部分的房價款由出賣人承擔,產(chǎn)權歸買受人。實測套內(nèi)建筑面積小于合同約定套內(nèi)建筑面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含本數(shù))部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超過3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人;

            3)面積誤差比=(實測套內(nèi)建筑面積-合同約定套內(nèi)建筑面積)÷合同約定套內(nèi)建筑面積×100%。

            第四條關于附帶花園或露臺的約定:

            1、買受人同意:買受人所購房屋建筑區(qū)劃范圍內(nèi),與底層房屋直接毗連的花園或露臺使用權由出賣人統(tǒng)一分割,并授權相應的底層房屋買受人專有使用,非該相應底層房屋買受人自愿不可撤銷的放棄對該部分綠地的共有使用權;

            2、買受人同意:買受人所購房屋所在樓宇附帶有屋頂花園或露臺的,由出賣人統(tǒng)一分割,并授權購買該房屋的買受人專有使用,對出賣人統(tǒng)一分割,非該頂層房屋買受人自愿不可撤銷的放棄對該部分的使用權,不得主張任何權益;

            3、買受人同意:購買附帶花園或露臺的房屋的買受人必須為公共維修提供方便并遵守物業(yè)管理的相關管理規(guī)定,并不得改變和損害花園或露臺的隔離方式及其內(nèi)設臵和相關的公共設施,不得改變花園或露臺用途,不得建造構筑物;

            4、上述附帶花園或露臺的大致位臵和形狀、范圍、面積,由出賣人在銷售時展示給享有專有使用權的買受人,但其實際的位臵、形狀、范圍、面積可由出賣人根據(jù)修建地點的具體情況加以確定,買受人不得因實際狀況與展示不一致而提出任何異議或者要求出賣人賠償。

            第五條買受人委托出賣人辦理本補充協(xié)議項下商品房房屋產(chǎn)權證的,買受人須全力配合辦證事宜并向出賣人出具委托手續(xù),在出賣人向其交付本補充協(xié)議項下的商品房時,須向出賣人支付按國家規(guī)定應由買受人承擔的辦理房屋產(chǎn)權證所需各種稅、費并提交相關全部資料。出賣人應在商品房所在項目所有物業(yè)的房屋產(chǎn)權證辦理完畢之日起2年內(nèi)協(xié)助買受人辦理分戶《國有土地使用證》,并將需由出賣人提供的資料交國土管理部門。如因買受人原因導致未在上述期限內(nèi)向出賣人支付上述費用并提交相關資料,由此導致權證辦理延遲的責任由買受人自行承擔,買受人同時應賠償因此給出賣人造成的損失。

            第六條雙方約定主合同及其附件、本補充協(xié)議之外的任何文件或資料均不對買賣雙方具備約束力,也不作為雙方交房、驗收、退房等事項的標準及條件,其內(nèi)容僅供參考。

            第七條買賣雙方在主合同及本補充協(xié)議履行過程中,如無任何約定或法定的解除條件下單方面要求解除主合同及本補充協(xié)議的,均視為違約,違約方按合同約定的購房總款的15%向守約方支付違約金后方可解除主合同及本補充協(xié)議。買、賣雙方行使合同解除權并導致主合同及本補充協(xié)議解除的,自解除之日起5日內(nèi)買受人應協(xié)助出賣人到房管局辦理買賣合同備案登記的撤銷手續(xù),否則出賣人有權拒絕退還買受人購房款。

            第八條買賣雙方中的任何一方均應本著誠實信用原則來對待相對人在履行合同時的通知、告知事項,如因重大事項需履行書面通知義務的,則應按照雙方在合同中約定的通訊地址以特快專遞的形式通知相對人,寄發(fā)特快專遞的一方在郵局寄發(fā)通知或告知內(nèi)容時的相關憑證可以作為履行通知義務的依據(jù)。在成都市市內(nèi),寄發(fā)特快專遞后的第3日視為送達日;在成都市以外的中華人民共和國境內(nèi),寄發(fā)特快專遞后的第5日視為送達日,否則相對人因無法盡到通知義務的后果應由過錯人自行承擔。

            第九條在本協(xié)議簽訂后,買賣雙方中的任何一方因住所地、電話等通信及通訊聯(lián)系方式發(fā)生變化的,均應以書面方式2日內(nèi)告知對方。否則相對人因無法盡到通知義務的后果應由過錯人自行承擔。

            第十條出賣人在本補充協(xié)議簽訂之前已向買受人明示《商品房銷售管理辦法》、《商品房買賣(預售)合》、《城市商品房預售管理辦法》、預售許可證(或者城市房屋權屬證書)、國有土地使用證等相關證件及文件,買受人已了解并知悉上述法律法規(guī)、示范文本和證件所表明的內(nèi)容,出賣人還在簽訂本補充協(xié)議前,向買受人明示了《極地海洋世界住宅板塊臨時管理規(guī)約》和《前期物業(yè)服務合同》并予以了說明,買受人在此承諾遵守該《極地海洋世界住宅板塊臨時管理規(guī)約》和《前期物業(yè)服務合同》。

            第十一條出賣人已對《商品房買賣(預售)合同》及本協(xié)議中所有作黑體字標識的條款對買受人進行了充分說明,并對其他條款根據(jù)買受人的重述進行了說明,買受人在此承諾無異議。

            第十二條本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

            出賣人: 買受人:

            授權代表:委托代理人:

            _____年____月____日

            _____年____月____日

          国产精品好爽好紧好大_亚洲男人综合久久综合_欧美福利电影a在线播放www_国产精品99久久精品无码

                  日本免费自拍视频网站 | 中文字幕大香视频蕉免费 | 亚洲日本在线中文字幕dvd | 中文字幕亚洲制服在线看 | 最新国产1024精品 | 亚洲AV一本岛在线播放 |