電力施工簡(jiǎn)易合同范本
電力工程是電作為動(dòng)力和能源在多種領(lǐng)域中應(yīng)用的工程。那么電力工程安裝合同協(xié)議書怎么寫呢?以下是小編為大家整理的電力施工簡(jiǎn)易合同范本，感謝您的欣賞。
發(fā)包人：
承包人：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，就本建設(shè)工程協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方遵照?qǐng)?zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱： ；
2、工程地點(diǎn)： ；
3、工程范圍： ；（詳見施工圖紙內(nèi)容）；
4、承包方式：＿ .
5、材料及工藝補(bǔ)充說明（詳見施工圖紙內(nèi)容）
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期總天數(shù) 天（以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)施工之日算起）；
2、由于承包人的責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發(fā)包人支付合同價(jià)款萬分之＿ ＿的違約金，算至驗(yàn)收合格之日；
3、因以下原因造成工期延誤，工期相應(yīng)順延：
a發(fā)包人未能按約定提供（或確認(rèn)）施工圖紙及開工條件；
b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款；
c發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）未按約定提供指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常進(jìn)行；
d設(shè)計(jì)變更或工程量增加；
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過 小時(shí)；
f不可抗力；
g其他非因承包人原因造成停工累計(jì)超過 小時(shí)。
4、承包人在以上情況發(fā)生后 日內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）提出報(bào)告；發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）在收到報(bào)告后 日內(nèi)予以確認(rèn)，逾期不予確認(rèn)提出修改意見，視為同意順延工期。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格、按照《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》驗(yàn)收。
四、合同價(jià)款
總計(jì)合同金額（大寫）（人民幣） ，小寫￥ .
五、工程款結(jié)算及支付
1、主鋼構(gòu)進(jìn)場(chǎng)之日起 日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價(jià)款的 的進(jìn)度款；
2、綱結(jié)構(gòu)主體完工之日起 日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價(jià)款的 的進(jìn)度款；
3、工程全部完工之日起 日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價(jià)款的 的.進(jìn)度款；承包人向發(fā)包人開具工程合同總價(jià)款 的銀行保函作為保修金，發(fā)包人于壹年內(nèi)返還承包人；
六、施工準(zhǔn)備
1、承包人在合同簽定后 日內(nèi)免費(fèi)完成圖紙的設(shè)計(jì)和細(xì)化，完成后由發(fā)包人提交給設(shè)計(jì)院，承包人協(xié)同參與技術(shù)交底以便圖紙通過。
2、發(fā)包人在施工前應(yīng)負(fù)責(zé)做好三通一平工作，提供基準(zhǔn)測(cè)量點(diǎn)，免費(fèi)提供施工用水、電；
3、發(fā)包人應(yīng)辦理完備項(xiàng)目報(bào)建、圖樣簽章手續(xù)，協(xié)調(diào)好周邊及有關(guān)部門關(guān)系；
4、承包人于接到審查合格圖紙 日內(nèi)完成主構(gòu)件的加工并運(yùn)抵工地現(xiàn)場(chǎng)
5、承包人嚴(yán)格按照施工圖紙中的材料進(jìn)行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質(zhì)量保證書；
七、安全施工與檢查
1、承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患；
2、發(fā)包人應(yīng)對(duì)其在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全教育；發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進(jìn)行施工，因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿�，由發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用；
3、如發(fā)生安全事故，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)有關(guān)部門并通知發(fā)包人，同時(shí)按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責(zé)任方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用；
4、當(dāng)發(fā)包人與承包人對(duì)事故責(zé)任有爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)按政府有關(guān)部門的認(rèn)定處理。
八、工程竣工驗(yàn)收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內(nèi)，應(yīng)將驗(yàn)收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時(shí)驗(yàn)收，如發(fā)包人不能按期參加驗(yàn)收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗(yàn)收日期，但發(fā)包人必須承認(rèn)承包人的竣工時(shí)間；發(fā)包人推遲驗(yàn)收，其間所發(fā)生的管理費(fèi)和其他損失均由發(fā)包人承擔(dān)；
2、發(fā)包人收到承包人的驗(yàn)收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗(yàn)收或發(fā)包人提前使用的，視為驗(yàn)收合格；
3、竣工工程經(jīng)驗(yàn)收合格之日，辦理工程移交，從驗(yàn)收之日起三日內(nèi)移交完畢，如發(fā)包人不按期接管，致使工程發(fā)生損失，應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)；
4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設(shè)備雙方均無法解決，致使該項(xiàng)工程不能全部按期竣工，可作減項(xiàng)竣工，并對(duì)已完成工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收和辦理移交手續(xù)；
5、自工程竣工驗(yàn)收合格之日起壹年內(nèi)承包人對(duì)工工程負(fù)責(zé)免費(fèi)保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優(yōu)惠服務(wù)。
九、現(xiàn)場(chǎng)代表
發(fā)包人現(xiàn)場(chǎng)代表＿＿＿＿＿，承包人現(xiàn)場(chǎng)代表＿ ＿，雙方代表的權(quán)利義務(wù)按本合同約定，解決工程中所遇問題的協(xié)商、及決策意見的簽證、處理；如一方換人時(shí)應(yīng)提前三天書面通知對(duì)方。
十、違約責(zé)任
一方違約時(shí)，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金 萬元。
十一、爭(zhēng)議解決
雙方約定，在履行合同過程中產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商，協(xié)商不成，任何一方應(yīng)向 人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力；本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份，具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括：
1、本合同
2、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
3、圖紙
4、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件
合同訂立時(shí)間：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
合同訂立地點(diǎn)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本合同共＿ 頁
發(fā)包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人：
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 住所：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：
傳真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 傳真：
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行：
賬 號(hào)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 賬 號(hào)：
郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿ 郵政編碼：
【電力施工簡(jiǎn)易合同】相關(guān)文章：
電力施工的合同06-24
電力施工合同07-20
工程簡(jiǎn)易施工合同07-14
正規(guī)簡(jiǎn)易施工合同07-07
電力施工合同模板04-12
電力施工安全合同07-01
電力安全施工合同06-30
簡(jiǎn)易工程施工合同11-13