合同協議書模板集錦五篇
在日新月異的現代社會中，協議書在生活中的使用越來越廣泛，簽訂協議書可以使雙方受到法律的保護。一起來參考協議書是怎么寫的吧，以下是小編為大家整理的合同協議書5篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
合同協議書 篇1
合同編號：
甲方：
乙方：
經甲、乙雙方友好協商，就甲方所需微信服務達成以下共識。雙方申明、雙方都已理解并認可了本協議的所有內容，同意承擔各自應承擔的權利和義務，忠實地履行本協議。
第一條：服務內容
第二條：甲方的權利和義務 1.提供專人與乙方聯絡。
2.甲方必須保證微信信息的合法性和真實性，如因此引起糾紛，乙方不承擔任何法律責任。 3.合同簽訂后，甲方提供微信賬號以及密碼等各種必要的資料和授權。
4.按照合同的約定，及時支付費用。如因乙方過錯未能如期完成合同約定內同，甲方有權要求終止，并按未完成工作進度所占比例，要求乙方退還相應款項。
5.合作期間甲方不得將微信相關信息復制、傳播 、出售或許可給其它第三方。
第三條：乙方的權利和義務 1.提供專人與甲方聯絡。
2.為甲方提供微信營銷方案。
3.按合同相關約定，為甲方提供微信營銷服務。
4.在合作期間，如未征得甲方同意，乙方不得擅自改變微信企業信息。
5.在要求的期限內，完成合同規定項目，并通知甲方進行驗收。
第四條：驗收標準
1.乙方應以電話、傳真以及電子郵件提供運營結果。 2.運營結果到約定效果即為驗收合格。 3.甲方請即時填寫驗收確認單。
4.甲方完成驗收后以合同提供的聯系方式及時聯系乙方。
第五條：違約責任
1.乙方在簽訂本合同后，證實無法向甲方提供規定的服務，甲方有權與乙方終止合同并已付款。
2.任何一方有證據表明對方已經、正在或將要違約，可提出中止履行本合同，但應及時通知對方。若對方繼續不履行、履行不當或者違反本合同，該方可以解除本合同并要求對方以合同額賠償損失。
3.因地震、火災等自然災害、戰爭、罷工、停電、政府行為等造成雙方不能履行本合同義務，雙方通過書面的形式通知對方，本合同即告中止。
4.合同中止時，乙方未完成合同規定的要求，應按照相應比例進行退款。
第六條：付款方式：
合同期限__________，合同費用總計人民幣_____________元，大寫：______________
第七條：服務期限：
自_________年_____月______日至__________年_____月______日止。 補充條款(如本條款與本合同前述條款有沖突的，以本條款為準)：
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代表簽字： 代表簽字：
簽訂日期： 年 月 日
簽訂日期： 年 月 日
合同協議書 篇2
[案情]
被告人馮某承包了H建工集團A工程項目的部分木工工程，因此向杭州R出租站租賃鋼管、扣件用于工程中搭腳手架。R出租站要求馮某在租賃合同上加蓋A工程項目部的公章，但A項目部認為這是馮某個人的租賃合同，不需加蓋公司印章。為順利簽訂合同，馮某私刻H建工集團B項目部的公章，于20xx年3月8日與R出租站簽訂了租賃合同，并在合同上簽署真實姓名。雙方約定，租賃鋼管、扣件，具體數量按實發為準，租賃期為2年，租金每月結算并付清。之后馮某陸續租來鋼管、扣件用于工程，并按約定支付租金。后馮某在工程項目資金墊付較多導致資金短缺，于是將租賃來的部分鋼管轉手變賣來周轉資金。20xx年1月左右，出租站因馮某拖欠租金未付向法院起訴，A項目部因為被法院凍結了賬戶，也停發了馮某的工程款，導致馮某預計可以獲得的工程款無法及時獲得。3月馮某與R出租站協商分期歸還變賣鋼管的材料款，并首期支付17萬元，但要求出租站撤回起訴。7月，法院因發現租賃合同上B項目部的印章存在私刻嫌疑，駁回起訴，并讓R出租站負責人報案。20xx年5月馮某被抓獲歸案。
[分歧]
本案被告人偽造公司印章簽訂了租賃合同，但簽訂合同時并無詐騙故意，且按照合同約定履行合同義務，后在租賃期內因資金周轉不靈而變賣租賃物的行為是否一定構成合同詐騙罪？對此存在兩種不同意見：第一種意見認為被告人簽訂租賃合同過程中，私刻公司印章，存在隱瞞真相，虛構事實的情況，后又擅自出賣租賃物，具有非法占有的主觀故意，其行為已構成合同詐騙罪。第二種意見認為被告人的行為不構成合同詐騙罪，但構成偽造公司印章罪。
[評析]
筆者同意第二種意見，理由如下：
1.被告人主觀上不具有詐騙的故意。盡管被告人和出租站簽訂租賃合同時使用了偽造的B項目部的公章，但這一行為是在出租站要求合同上加蓋公司印章而工程所在的A項目部不愿意加蓋的情況下，被告人為了順利簽訂合同而實施了偽造印章的行為，但租賃合同上也有被告人的真實簽名，其簽訂合同的真實意圖是租賃鋼管、扣件，并實際用于工程，并不存在虛構事實騙取財物的主觀故意。
2.被告人客觀上不具有騙取他人財物的行為。首先，本案中雙方的租賃合同已實際有效，出租站基于租賃合同交付租賃物，并非因為被告人的欺騙行為交付財物。被告人也按約定履行支付租金的義務，由于承包工程項目進行了墊資等原因導致資金暫時短缺，才在租
賃期間采取了變賣部分鋼管、扣件來滿足資金周轉。其次，被告人完成了所承包的.工程，尚有大量工程款可以結算，并不是沒有償還能力。被害人向法院提起民事訴訟，才導致工程款被凍結，無法按計劃取得。第三，事后被告人積極和被害人進行了協商，并盡其所能支付17萬元材料款，案發后也努力賺錢償還，期間與被害人也有聯系，并未潛逃。
3.被告人的行為構成偽造公司印章罪。被告人馮某在未經H建工集團許可使用印章的情況下，私刻了該公司B項目部的印章，破壞了國家對社會的正常管理活動，并使用該印章與他人簽訂租賃合同，引發了極大的經濟糾紛，被告人的行為擾亂了公共秩序，構成偽造公司印章罪。
合同協議書 篇3
甲 方：寧夏慈善總會
乙 方：固原市西吉縣什字鄉中學
經甲方推薦，捐贈方確認，中華慈善總會領導批準決定，使用“周大福慈善基金”為寧夏固原市西吉縣什字鄉中學捐建“周大福第232電腦教室”。為了保證該項目的順利實現，甲、乙雙方經認真協商，達成如下協議：
1、受中華慈善總會委托，由甲方配合中華慈善總會提供質量可靠的 “惠普20xx系列”電腦44臺，配置為：高性能e3300商用處理器，內存2g ddrii ,硬盤500g sata 7200轉高速防保護硬盤，windows，19寸高亮液晶顯示器1280*1024，集成128m高性能顯示卡，dvd光驅，集成網卡，三年有限保修；并統一訂制22套專為學生設計的電腦桌椅及“周大福電腦教室”銅牌1塊；統一訂制22套專為學生設計的電腦桌椅運抵固原市西吉縣什字鄉中學（1個教室22臺電腦、22套電腦桌椅、1塊捐贈銅牌），并協派工作人員赴現與技術人員現場安裝和調試。同時,保證電腦提供商為每臺電腦捐贈價值60元的耳機1付，同時還為每臺電腦免費安裝程序軟件一套。
2、督促乙方盡快為“周大福電腦教室”安排40平米以獨立的教室一間，并配合中華慈善總會做好前期各項準備工作及設備的運輸、保管、安裝。
3、負責監督捐贈項目的落實，如發現擠占、挪用現象，有權追究乙方責任，并追回全部所捐物資。
4、電腦教室建成后先期進行驗收，并將驗收情況通報中華慈善總會。
5、負責監督乙方對“周大福電腦教室”的日常管理和維護。
二、乙方責任
1、負責上述項目的執行。
2、電腦教室建成后，負責將“周大福電腦教室”的銅牌及捐贈方要求的相關匾牌，分別張掛在教室內外的醒目位置。
3、乙方接收電腦和桌椅后，應及時向甲方開具捐贈物資的收據。
4、負責“周大福電腦教室”的日常管理和維護。
三、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，協議未盡事宜，由甲、 乙雙方協商解決。
四、本協議一式六份，具有法律效力
甲 方：寧夏慈善總會 乙 方：固原市西吉縣什字鄉中學 代表簽字： 代表簽字：
日 期： 日 期：
合同協議書 篇4
發包方：江西柘林水電開發有限責任公司 （以下簡稱甲方） 承包方：廣州世紀風裝飾設計工程有限公司 （以下簡稱乙方）
按照《中華人民共和國合同法》的有關規定，結合本工程具體情況，經雙方友好協商達成如下協議：
一、 工程概況
#1、 工程名稱：綜合2樓（培訓中心）門禁系統工程；
#2、 工程地點：九江市濱江路961；
3、 工程質量：按國家標準實施；
4、 承包方式：包工包料。
二、 甲方責任
１、在施工現場提供具備開工的條件和保證工程按期安全完成的條件；
２、工程開工前，甲方組織有關人員進行協調工作； ３、負責及時組織工程竣工驗收工作。
三、乙方責任
１、負責按時提供相關設備和材料的技術資料。 ２、向甲方提供本合同范圍內相關的工程安裝設計要求，施工中如需變更，乙方應及時通知甲方。
3、負責設備的安裝、調試及操作維護培訓工作。
4、負責本合同范圍內工程設備半年的保修及過后的有償維修。
5、 乙方施工人員要遵守工地規章制度，服從管理，保 證施工安全，避免事故發生。
6、 由于乙方在施工過程中違反安全，消防等規定導致 發生的事故，乙方應承擔全部責任。
四、工程質量、安全、工期、竣工驗收
1、為確保工程安全及工程質量，乙方應按國家的有關安 全標準及質量標準的各項規定實行。
2、工期：
（1） 開工日期：合同簽訂之日
（2） 竣工日期：20xx年11月20日
3、驗收
乙方完成全部設備的安裝、調試后，向甲方發出書面驗收通知，甲乙雙方共同派人員到場進行驗收，共同填寫驗收報告并簽字，驗收工作應在 3日內完成。如無雙方共同認可的理由，甲方在設備正常運行兩周內仍未派人員參加驗收，視為甲方放棄驗收權，則乙方的單方驗收報告即為有效。
五、保修期、維修及質量保證
１、乙方保證本合同工程在正常使用和維修的情況下，自驗收合格壹年內免費維護。
２、在保質期內，乙方實行免費維修。在此期間，本合同設備如發生問題，乙方應于接到通知 叁 日內派人到場，不收取任何費用。但由于使用失誤造成的問題不屬于保修范圍，按有償維修服務處理。
３、保修期滿后，乙方對本合同設備有責任提供及時的有償維修服務，維修合同可以由甲方與乙方另行簽訂。
４、乙方保證因質量問題給甲方造成的損失，由乙方負責賠償。
六、技術培訓
乙方負責對設備操作及日常維護免費培訓。并提供維護、維修技術資料。
七、價格條款，付款方式及期限
1、工程總造價：人民幣貳萬捌仟柒佰貳拾元整（小寫：￥28720.00元）。
2、工程總造價包括：
a、全部設備材料款；
b、運輸及運輸保險費；
c、施工安裝費；
d、設備到達工地后的倉儲費用及二次搬運費。
3、貨款結算方式
本合同簽訂后 壹 日內，甲方付給乙方工程總造價 30 %的預付款,計：人民幣捌仟陸佰壹拾陸元整（小寫：
￥8616.00元）；設備安裝完畢，驗收合格后，甲方付給乙方工程總造價 65 ％，計：人民幣壹萬捌仟陸佰陸拾捌元整（小寫：￥18668.00元）；其余5%工程款，計：人民幣壹仟肆佰叁拾陸元整（小寫：￥1436.00元）在工程一年質保期結束后一次結清（以驗收合格日計時一年）。
八、不可抗力
遇不可抗力的一方應在事件出現的１０天內以書面通知另一方，并向另一方出具有關部門對于不可抗力的證明，當不可抗力終止或者消除時，遭遇不可抗力的一方也應及時通知另一方。否則，因此延遲履行而造成的損失由該方承擔。
九、爭議解決途徑
因執行合同或與本合同有關的爭議，應由甲、乙雙方通過友好協商解決。如協商不能解決，應將爭議提交工程所在人民法院管轄提起訴訟。
十、本合同正本兩份，甲乙雙方各執一份；副本四份，甲乙 雙方各執二份。
甲方： 乙方：
（簽字蓋章） （簽字蓋章）
簽約代表：簽約代表：
20xx年 月 日
合同協議書 篇5
甲方：乙方：
身份證號：_____________身份證號：_____________
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合本市裝修裝飾的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條工程概況
1.工程地址：_________________________
2、工程裝飾裝修面積：______平方米。
3.工程戶型：________
4.乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。
5.工程期限__日，(以實際工作日計算)：
工程開工日期：___年___月___日。
工程竣工日期：___年___月___日。
第二條工程價款
1.工程價款：(大寫)____________元，小寫：______
2、付款方式：首付60%_____，工程過半支付35%_____，竣工移交支付5%_____。
第三條材料供應
1.由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備
運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔;
2、由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，
雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承擔;
3. 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔;
第四條甲方的權利和義務
1.開工前____天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的物品應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”;
2、提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;
3.負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4.禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續;
5.參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
6、工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物業管理所需的相關材料;
7.未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案，甲方不得變動建筑主體和承重結構;
8.甲方無權要求乙方移動或改造燃氣管線;
9、房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式時間堆放，并按有關規定清運;
10、甲方不得拒絕和阻礙物業管理單位依據住宅室內裝飾裝修管理服務協議的約定，對住宅室內裝飾裝修活動的監督檢查;
11.甲方進行裝修不得損壞房屋原有節能設施，降低節能效果;
12、未經批準，甲方不得隨意在承重墻上穿洞，拆除連接陽臺門窗的墻體，擴大原有門窗尺寸或者另建門窗;不得隨意增加樓地面靜荷載，在室內砌墻或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇;不得任意刨鑿頂板，不經穿管直接埋設電線或者改線;
13.未經批準，甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施，不得損壞他人的房屋及物品。
14.因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，應由甲方負責修復和賠償;如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第五條乙方的權利和義務
1.施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程;
2、安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人，應當采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的安全;
3.保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;
4.家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;
5.乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理;
6、乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，造成損失的，依法承擔賠償責任;
7.乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
8.乙方施工應符合有關規范要求，不得偷工減料、粗制濫造;
9、乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全;
10、乙方不得損害居民和其他經營者權益;
第六條工程變更
1.為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔;
2、合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
3.甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條工期延誤
1.對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延;
3.甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;
4.因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第八條工程驗收和保修
1.雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：
(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
(3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
2、保修
工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，工程保修期為一年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第九條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
甲方(簽字)：_________乙方(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【合同協議書模板集錦五篇】相關文章：
合同協議書模板集錦10篇02-19
租房合同協議書模板02-14
終止合同協議書模板12-10
購房合同協議書模板匯總02-11
房屋抵押合同協議書模板02-10
租房合同協議書模板12篇02-14
【推薦】合同協議書模板8篇02-10
個人房屋租賃合同協議書模板02-11
關于合同協議書模板匯編7篇02-17
借款擔保合同簡單版協議書模板02-15