商品房買賣合同

          時間:2022-04-02 18:16:13 買賣合同 我要投稿

          精選商品房買賣合同模板8篇

            在人們愈發重視契約的社會中,能夠利用到合同的場合越來越多,它也是實現專業化合作的紐帶。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編收集整理的商品房買賣合同8篇,希望能夠幫助到大家。

          精選商品房買賣合同模板8篇

          商品房買賣合同 篇1

            合同編號:____________

            出賣人:__________________________________________

            住所:____________________________________________

            郵編:____________________________________________

            營業執照號碼:____________________________________

            資格證書號碼:____________________________________

            法定代表人:______________________________________

            聯系電話:________________________________________

            委托代理人:______________________________________

            聯系電話:________________________________________

            買受人:__________________________________________

            國籍:____________________________________________

            性別:____________________________________________

            出生年月日:______________________________________

            住所(址):______________________________________

            郵編:____________________________________________

            證件名稱:________________________________________

            號碼:____________________________________________

            聯系電話:________________________________________

            委托/法定代理人:________________________________

            住所(址):______________________________________

            聯系電話:________________________________________

            根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議:

            第一條 項目建設依據

            1.出賣人以【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得座落于_________地塊的國有土地使用權。

            2.該地塊【國有土地使用證號】【城鎮建設用地批準書號】為:_________,土地使用權面積為:________,買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)所在土地用途為:________,土地使用年限自______年______月______日至______年______月______日止。

            3.出賣人經批準,在上述地塊上建設的商品房【地名核準名稱】【暫定名】為:________,建設工程規劃許可證號為:________,建筑工程施工許可證號為:_________,建設工程施工合同約定的開工日期為:__________________,建設工程施工合同約定的竣工日期為:__________________。

            第二條 商品房情況

            該商品房銷售許可證號:______________________________。

            商品房座落:_________區_________縣_________路、道、街。

            設計用途_________;建筑結構_________;建筑層數為_________層。

            建筑面積_________平方米,其中:套內建筑面積_________平方米,公共部位分攤建筑面積_________平方米。

            商品房平面圖見附件一,商品房抵押、租賃等情況見附件二。

            第三條 計價方式與價款

            出賣人與買受人約定按下述第_________種方式計算該商品房價款:

            1.按建筑面積計算,該商品房單位為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元。

            2.按套內建筑面積計算,該商品房單價為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元整。

          商品房買賣合同 篇2

            出售人:_____

            代理人:_____(以下簡稱甲乙方)

            買受人:_____

            雙方根據《XX市優惠價房出售管理辦法》的有關規定,簽訂本合同。

            1.甲方同意將坐落在XX市_____區(縣)_____街道(鎮)_____路_____(新村弄)_____支弄_____號_____室計建筑面積_____平方米的房屋以優惠價出售給乙方。

            2.上開房屋按住房綜合造價的_____%_____年每平方米建筑面積_____元計價,另計房屋地段、層次、朝向、設施因素計算,每平方米建筑面積售價_____元,共計售價(大寫)_____元。

            3.乙方在合同簽定時交納定金叁百元整。

            4.乙方在合同簽訂后30天內一次付清購房款,甲方給予_____%優惠,乙方實付價款(大寫)_____元。

            5.乙方要求分期付款,必須征得甲方同意。首期付款占應付款_____%,計(大寫)_____元。余額計(大寫)_____元,分_____年付清,月利率_____‰,余額款本息共計(大寫)_____,每月月底前交付(大寫)_____元,最后在_____年_____月底前全部付清。合同簽訂后30天內交付首期購房款。

            6.乙方分期付款而逾期交付,已交購房款作違約金由甲方收取,從未交款當月起向甲方繳付按公房租金標準計價的臨時使用費,補交住宅建設債券。預付維修費按已支出的維修費用結算,多退少補。

            7.乙方購房款未付清前調離本市、出國定居或去世,由其代理人或繼承人付款。如乙方去世又無繼承人,房屋由所在地區、縣房管局根據《繼承法》向法院申請按絕產接管,未付清的購房款由接管單位補交。

            8.甲方收到乙方購房款、維修費,在合同簽訂30天內交割房屋。

            9.甲乙雙方按規定辦理有關手續,交付有關手續費和產權登記費。乙方分期付款則要購房款全部付清后方可取得房屋所有權證。

            10.甲乙雙方在合同簽訂后30天內預付住房售后維修費。甲方按住房綜合造價多層住宅_____%(高層住宅_____%),提取維修費(大寫)_____元,連同乙方按住房綜合造價多層住宅_____%(高層住宅_____%)預付維修費(大寫)_____元,落實維修單位,負責修理房屋的共用部位和共用設施。

            11.上開房屋的基地和園地屬國家所有,乙方不得擅自改建或搭建;公用部位設施屬同幢所有權人共有,乙方保證不侵占使用。

            12.乙方保證遵守國家和本市有關土地、私房、建筑管理等的各項法規和規定,按時向提供售后服務和管理的管房單位或組織交納管理費用。

            13.本合同簽訂之日起生效。乙方履行合同,定金抵付購房款,未履行合同,定金不予返還;甲方不履行合同,定金雙倍償還乙方。

            14.本契約一式四份。甲乙雙方各執一份,房屋所在地管房部門或組織,房產交易所各執一份存證。

            甲方(簽章):_____乙方(簽章):_____

            代表人(簽章)

            20xx年___月___日立于:___

          商品房買賣合同 篇3

            案情簡介

            這個案件基本情況是這樣的:20xx年6月,劉先生購買了某開發公司開發的房屋,簽訂了《商品房買賣合同》并支付了全部房款60余萬元。合同約定在20xx年9月30日交房。同時在合同第15條中約定:“出賣人應當在商品房交付使用后90日內,將辦理權屬(包括契稅證、房屋所有權證和土地使用權證)登記需要由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,由開發商支付購房人已付房款5%的違約金。”實際履行情況是:開發商于20xx年9月28日交房,于20xx年12月28日就將辦理產權證書的資料(具體為①業主的身份證明;②委托書;③法人(組織)資格證書;④建設項目立項文件;⑤土地使用證;⑥建設用地規劃許可證;⑦建設工程規劃許可證;⑧房屋竣工驗收備案表;⑨商品房預售證;⑩房地產綜合驗收合格證等10份材料)報送給了某市房屋管理局,于20xx年1月18日劉先生購買的房屋的建筑物總權屬證明才繕證完畢。由于劉先生委托開發商代辦產權三證,開發商于20xx年3月10日將劉先生的產權三證辦理完畢。當開發商通知劉先生領證時,劉先生以開發商辦證逾期為由要求開發商承擔違約責任,即支付已付房款5%的違約金。開發商不同意,劉先生遂訴至法院。

            辦案思路及心得

            在法庭上雙方爭議的焦點在于:《商品房買賣合同》第15條中約定的“出賣人應當在商品房交付使用后90日內,將辦理權屬(包括契稅證、房屋所有權證和土地使用權證)登記需要由出賣人提供的資料報產權登記機關備案”這一內容中開發商的義務是什么?原告劉先生認為開發商應該在交房后90天內為自己辦好產權三證(俗稱“房產小證”)。依據是《最高人民法院關于商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條的規定:“由于出賣人的原因,買受人在下列期限屆滿未能取得房屋權屬證書的,除當事人有特殊約定外,出賣人應當承擔違約責任: (一)商品房買賣合同約定的辦理房屋所有權登記的期限; (二)商品房買賣合同的標的物為尚未建成房屋的,自房屋交付使用之日起90日; (三)商品房買賣合同的標的物為已竣工房屋的,自合同訂立之日起90日。”而20xx年1月18日劉先生購買的房屋的建筑物總權屬證明才繕證完畢,超過了交房后的90天,所以構成違約。而被告開發商則認為根據《商品房買賣合同》第15條的約定,開發商只要在交房后90天內將應該由自己提供的辦證資料提交房管部門備案就完成了義務,何時辦理出產權三證不是開發商的義務。《最高人民法院關于商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條的規定出賣人承擔違約責任的前提條件有二:一是由于出賣人的原因未能按期取得產權證,一是當事人沒有特殊約定。由于開發商與劉先生在《商品房買賣合同》第15條中約定的內容不是在交房后90天內辦理完畢劉先生的產權三證而是在交房后90天內將辦理權屬(包括契稅證、房屋所有權證和土地使用權證)登記需要由出賣人提供的資料報產權登記機關備案,所以開發商不因該司法解釋的規定而承擔違約責任。

            裁判結果

            一審法院的判決書中確認因當事人之間有特殊約定,所以不受《最高人民法院關于商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條規定的限制。但是認為《商品房買賣合同》第15條中約定的內容中開發商提交備案的資料應該包括劉先生購買的房屋的建筑物總權屬證明。也就是說,開發商備案資料中應該包括“產權大證”。由于該建筑物總權屬證明在交房后90天內沒有辦理出來,所以開發商違約,應承擔違約責任。開發商不服一審判決,提起上訴。二審法院的審判員開庭聽取了雙方的陳述后,總結了雙方的爭議焦點就是:《商品房買賣合同》第15條中約定的內容中開發商提交備案的資料是否應該包括購房人購買的房屋的建筑物總權屬證明文件。審判員提出了一個令雙方當事人心服口服的意見,他認為既然雙方對于《商品房買賣合同》第15條中約定的內容發生了歧義,而該條款又是由浙江省建設廳和浙江省工商局在20xx年聯合監制的標準文本,則該文本的最終解釋權歸浙江省建設廳和浙江省工商局。所以只要走訪一下浙江省建設廳和浙江省工商局就可以明確《商品房買賣合同》第15條中約定的內容的真正涵義了。雙方當事人均表示認可這一做法,認為由制訂文本的單位解釋文本的涵義是正確和公平的。經法院向浙江省建設廳法規處負責該合同樣本制訂的處長咨詢,處長對該條款做如下解釋:“《商品房買賣合同》中第十五條的規定是指出賣人必須在合同約定的期限內將辦理權屬(包括契稅證、房屋所有權證和土地使用權證)登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。出賣人是否提交了全部資料的證據就是產權登記機關在收到出賣人資料后出具的受理單;如果產權登記機關向出賣人出具了受理單就證明出賣人已經提交了全部資料,如果產權登記機關沒有向出賣人出具受理單就說明出賣人提交的資料還不全。浙江省建設廳其實沒有規定出賣人必須辦理產權大證,這是下面的產權登記機關自行設置的程序。總之,只要出賣人在合同約定的期限內將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案了就完成了自己的義務。頒發產權證是行政機關的行為,與開發商無關。申領產權證的主體也是買受人不是出賣人。”根據這一權威解釋,可以明確開發商提交備案的資料不包括購房人購買的房屋的建筑物總權屬證明文件。至此該案件的糾紛告一段落,同時通過這個案件我們更深刻地理解了《商品房買賣合同》第15條中約定的內容的真正涵義。

          商品房買賣合同 篇4

            賣房方(甲方):

            身份證號碼:

            購房方(乙方):

            身份證號碼:

            關于乙方向甲方購房事宜,雙方經協商,達成協議如下:

            一、甲方將其擁有獨立產權的位于 市 區的房屋(房屋權證編號: ,建筑面積 平方米)以人民幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(¥ 元整)出售給乙方。 已方愿意以上述價格向甲方認購該房,并以購得的上述房屋向中國 銀行 分行申請購房抵押貸款。

            二、甲方承諾:

            1、向乙房申請購房貸款銀行或貸款銀行認可的機構提供符合要求的房屋資料以備查核。

            2、保證對出售的房屋擁有獨立產權。如果該房屋為共有房屋,則必須取得其他共有人的同意出售書面文件。

            3、保證該出售房屋未予出租。因出租所產生的任何問題由甲方承擔并負責解決。

            4、自簽訂購房協議書范本起,保證將該房屋按約定價格售給乙方,期間不得反悔或將房屋出售給第三人。

            5、按照前述業務的需要,及時簽訂各項合同文件和辦理各種手續。

            6、在辦理產權過戶時,應依要求將房屋產權資料交付貸款銀行或貸款銀行認可的機構持有。

            三、乙方承諾:

            1、向貸款銀行或貸款銀行認可的機構提供符合要求的資料以備查核,并依規定支付費用。

            2、保證按原約定價格向甲方購買前述房屋,并及時將貸款所得支付甲方之售房款。

            3、將所購房屋向貸款銀行申請抵押貸款。

            4、按照前述業務需要,及時簽訂各項合同文件和辦理各種手續,并承擔各項費用。

            5、在辦理房屋過戶時,應依要求將房屋產權資料交付貸款銀行或其認可的機構持有。

            四、購房協議書范本以乙方向貸款銀行申請購房抵押貸款獲得批準為正式生效條件。如果貸款銀行認為乙方的借款申請不符合條件而不予批準,則甲、乙雙方可以解除本協議。甲方若向乙方收取定金,應如數退還給乙方。

            五、如果貸款銀行批準的貸款金額不足申請貸款額的70%,則乙方有權解除本協議。否則,乙方應履行本協議的有關規定。

            六、違約責任

            1、如果甲方違約,拒絕將房屋出售給乙方,應向乙方賠償因此受到的損失。

            2、如果乙方違約,貸款申請獲準后沒有向甲方購買房屋,應向甲方賠償因此受到的損失。

            七、本協議的定立、履行、接觸、變更和爭議的解決適用中華人民共和國法律。

            八、本購房協議書范本自雙方簽字或蓋章之日起生效。

            九、本購房協議書范本壹式肆份,雙方擱執壹份。有乙方交貸款銀行或其認可的機構壹份。

            十、約定:

            甲方:

            乙方:

            甲方授權代表簽字(蓋章):

            乙方授權代表簽字(蓋章):

            電話:

            電話:

            簽訂日期: 年 月 日

            簽訂日期: 年 月 日

          商品房買賣合同 篇5

            出讓方:(以下簡稱甲方):

            買受方:(以下簡稱乙方):

            甲、乙兩邊在平等、自愿、協商一致的基礎上,就甲方房產出讓于乙方事宜,締結本合同。

            第一條:甲方房子坐落于 ,建筑面為  平方米,其中實際建筑面積為 平方米,公共部分及公用分攤面積為 平方米,該房子土地運用期限為 年(自  年 月 日起至 年 月 日止)。

            第二條:甲方贊同以 元/建筑平方米將房產轉讓于乙方,乙方認可現有建筑面積,當測繪面積與現有建筑面積有差錯時,甲乙兩邊不再追查,轉讓金包定總額為 元。

            第三條:因該房產系 單位分房,現甲方尚未獲得房子產權,經兩邊協商,乙方于 年 月 日付出甲方 元作為該房子運用權轉讓金,待房子產權斷定并經房產部分準于上市后,本運用權轉讓金即轉為房子的生意價款。

            第四條:乙方交給甲方房子運用權轉讓金的一起甲方應騰房并將該房交于乙方運用,如甲方單位提出異議由甲方和諧解決。

            第五條:本房子現有水、電、暖氣、煤氣、閉路電視隸屬設備,如甲方單位收取費用,該費用由甲方承當,其他設備費用由乙方承當。

            第六條:乙方贊同甲方單位選擇的物業單位進行處理,甲方按本來際運用時間承當有關物業處理費用,房子交給乙方運用后費用由乙方承當。

            第七條:甲方房產在有權上市銷售后,在乙方催告處理權屬改變登記 日內,應持房產證與土地運用權證及其他有關證實與乙方共同處理有關權屬改變登記。各自費用由甲乙兩邊分別承當。

            第八條:在權屬未改變曾經,甲方不得再行就該房產進行生意、典當等處置行動。

            第九條:本協議收效后,除不可抗力外,甲方應依照約好將房子交給乙方運用并確保甲方運用,房子補葺等疑問如需甲方單位處理乙方應予幫忙。

            第十條:如甲方未依照約好交給房產于乙方運用,甲方除返還乙方付出的運用權轉讓金并付出運用權轉讓金的利息(依照日萬分之四的利率自付出轉讓金之日起核算)。

            如乙方在運用房產至處理房權改變手續前,甲方提出回收房子運用權,甲方要付出乙方的運用權轉讓金、利息(核算方法同上)及房子的增值價值外,還要承當乙方添加的隸屬設備及房子裝修費用(不折舊)。

            第十一條:本協議一式兩份,甲乙兩邊各執一份,本協議自兩邊簽字承認后收效。

            甲方:

            乙方:

          商品房買賣合同 篇6

            1、本合同文本為示范文本,也可作為簽約使用文本,商品房買賣合同(1)。簽約之前,買受人應當仔細閱讀本合同內容,對合同條款及專業用詞理解不一致的,可向當地房地產開發主管部門咨詢。

            2、本合同所稱商品房是指由房地產開發企業開發建設并出售的房屋。

            3、為體現合同雙方的自愿原則,本合同文本中相關條款后都有空白行,供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進行修改、增補或刪減。合同簽訂生效后,未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。

            4、本合同文本中涉及到的選擇、填寫內容以手寫項為優先。

            5、對合同文本【 】中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的'內容,雙方應當協商確定。【 】中選擇內容,以劃√方式選定;對于實際情況未發生或買賣雙方不作約定時,應在空格部位打×,以示刪除。

            6、在簽訂合同前,出賣人應當向買受人出示應當由出賣人提供的有關證書、證明文件。

            7、本合同條款由中華人民共和國建設部和國家工商行政管理局負責解釋。

            商品房買賣合同

            (合同編號: )

            合同雙方當事人:

            出賣人:________________________________

            注冊地址:_______________________________

            營業執照注冊號:____________________________

            企業資質證書號:____________________________

            法定代表人:________聯系電話:________________

            郵政編碼:_______________________________

            委托代理人:__________地址:_________________

            郵政編碼:___________聯系電話:_______________

            委托代理機構:_____________________________

            注冊地址:_______________________________

            營業執照注冊號:____________________________

            法定代表人:__________聯系電話:_______________

            郵政編碼:

            買受人:________________________________

            【本人】【法定代表人】姓名:____________國籍_______

            【身份證】【護照】【營業執照注冊號】【 】_______________

            地址:_________________________________

            郵政編碼:___________聯系電話:_______________

            【委托代理人】【 】姓名:________國籍:____________

            地址:_________________________________

            郵政編碼:___________電話:_______________________

            根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議:

            第一條 項目建設依據,合同范本《商品房買賣合同(1)》。

            出賣人以__________方式取得位于_________、編號為________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓合同號】【土地使用權劃撥批準文件號】【劃撥土地使用權轉讓批準文件號】為__________________________。

            該地塊土地面積為________,規劃用途為__________________,土地使用年限自___年__月__日至___年__月___日。

            出賣人經批準,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】_________________。建設工程規劃許可證號為______________,施工許可證號為__________________。

            __________________________________________。

            第二條 商品房銷售依據。

            買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批準機關為___________,商品房預售許可證號為__________________。

            __________________________________________。

            第三條 買受人所購商品房的基本情況。

            買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表示為準)為本合同第一條規定的項目中的:

            第_____【幢】【座】_____【單元】【層】_____號房。

            該商品房的用途為_____,屬_____結構,層高為_____,建筑層數地上_____層,地下_____層。

            該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。

            該商品房【合同約定】【產權登記】建筑面積共_________平方米,其中,套內建筑面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積____________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二)。

            __________________________________________。

            __________________________________________。

            第四條 計價方式與價款。

            出賣人與買受人約定按下述第_____種方式計算該商品房價款:

            1、按建筑面積計算,該商品房單價為(_____幣)每平方米_________元,

          商品房買賣合同 篇7

            賣方(甲方):

            買方(乙方):

            經充分協商,甲乙雙方現就房屋買賣事宜訂條約如下:

            一、 甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有

            2、該房屋的土地使用權取得方式為出讓,本合同一經簽訂,該房屋占

            用范圍內的土地使用權同時轉讓。

            二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣小寫:( )元,大寫: 拾 萬 仟 佰 拾 元整,乙方在 年月 日乙方支付房款具體約定為:

            房款全部交齊后,甲方給乙方開據收條,同時將此房手續和合同(由于此房沒有房照)和房屋所有鑰匙一并交給乙方。

            三、甲方于年 月 日前將房屋及附屬物正式交付給乙方,交房前因此房發生的一切費用均由甲方承擔。預期不交示甲方違約。甲方負責配合乙方辦理房屋產權過戶手續。

            四、甲方保證上述房地產權屬清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。

            五、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的契稅由 方承擔,向房產交易部門交納的手續費由方承擔。

            六、本合同在履行中若發生爭議,雙方應采取協商辦法解決。協商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。

            七、本合同經雙方簽章即生效,須共同遵守。本合同未盡事項,可另行議定,其補充協議經雙方簽章后與本契約具有同等效力。

            八、本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份。

            甲方(簽章):乙方(簽章):

            年 月日年 月日

          商品房買賣合同 篇8

            賣方(以下簡稱甲方):______________________

            買方(以下簡稱乙方):______________________

            甲方根據《中華人民共和國____市房地產管理法》及有關規定,已依法取得____市_____區(縣)__________地塊的國有土地使用權,土地面積為_____平方米,土地使用年限________年,自________年____月____日至________年____月____日止,國有土地使用證號為________。甲方在上述地塊上建設的_____________現已竣工,取得房屋所有權證(證號為______),經____市房屋土地管理局審核,準予上市銷售,____市商品房外銷銷售許可證號為京____市外證字第______號。

            乙方自愿購買甲方的______房屋,房屋用途為______。甲方出售該房屋時亦同時將該房屋所占用范圍內的土地使用權轉讓給乙方。雙方經協商,就上述房屋的買賣事項,訂立本契約。

            第一條_____________房屋,該房屋狀況詳見附件一。房屋建筑面積為_______平方米(包括套內建筑面積_____平方米,分攤的共有共用建筑面積____平方米),共有共用部位詳見附件二。土地使用面積為_______平方米(含共有共用面積)。土地使用期限自房屋產權過房之日起至________年____月____日止。

            上述面積已經____市房屋土地管理局測繪。

            第二條雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米____幣____元,價款合計為(大寫)___仟___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整(小寫____元)。乙方預付的定金____元,在乙方支付購房價款時轉為購房價款。

            第三條乙方同意________年____月____日前將購房價款全部匯入甲方指定銀行。

            甲方指定銀行:___________________

            銀行帳號:_____________________

            第四條甲方同意在________年____月____日前將房屋交付給乙方。交付時,甲方提交建設工程質量監督部門出具的《____市建設工程質量合格證書》,并辦妥全部交接手續。交付地點:____________________。

            甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《____市建設工程質量條例》及有關規定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。

            第五條乙方同意在小區物業管理委員會或業主管理委員會未選定物業管理機構之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業管理公司負責管理。

            第六條雙方同意在簽訂本契約后____日內,持本契約和有關證件共同到____市房屋土地管理局辦理房屋買賣立契過戶手續,并按有關規定申領房地產權屬證件。

            第七條本契約生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日

            第二天起至實際交付之日止,每延期____日甲方按乙方已支付房價金額的萬分之___(大寫數字)向乙方支付違約金。逾期超過____日(遇法定節假日順延)甲方仍未交付房屋的,乙方有權解除本契約。契約解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約終止后____日內向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。利息按_______利率計算。

            第八條本契約生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日

            第二天起至實際付款之日止,每延期____日乙方按延期交付房價款的萬分之____(大寫數字)向甲方支付延期違約金。逾期超過____日(遇法定節假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權終止本契約。契約解除自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。

            第九條本契約自雙方簽字之日起生效,未盡事項,雙方可另簽補充協議。本契約的附件和雙方簽定的補充協議,為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。

            第十條本契約的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均受中華人民共和國法律的管轄,雙方凡因履行本契約引起的糾紛,應協商解決。協商不成的,雙方同意按以下第____種(大寫數字)方式解決糾紛。

            (一)提交_____仲裁委員會仲裁。

            (二)任何一方均可向房地產所在地的人民法院提起訴訟。

            第十一條本契約正本一式兩份,甲乙雙方各執壹份,副本___份,房地產交易管理部門壹份,_______。

            甲主(簽字):乙方(簽字):

            法定代表人:法定代表人:

            身份證號碼:身份證號碼:

            地址:地址:

            聯系電話:聯系電話:

            XX編碼:XX編碼:

            代理人:代理人:

            聯系電話:聯系電話:

            簽約地點:__________________

            簽約時間:__________________

          【精選商品房買賣合同模板8篇】相關文章:

          商品房銷售買賣合同模板02-25

          商品房預售買賣合同常見模板02-28

          有關商品房買賣合同模板八篇03-31

          商品房買賣合同協議書模板03-16

          【精選】商品房買賣合同范文5篇04-01

          商品房現房買賣合同11-18

          2017商品房買賣合同11-18

          新商品房買賣合同03-03

          商品房個人買賣合同03-10

          商品房買賣合同范本精選15篇03-12

          国产精品好爽好紧好大_亚洲男人综合久久综合_欧美福利电影a在线播放www_国产精品99久久精品无码

                  在线播放免费人成视频观看 | 中国三级在线观看久 | 欧美国产一级免费在线视频 | 中文字幕乱码免费专区 | 亚洲午夜成人不卡在线 | 久久Aⅴ这里有精品免费看 永久字幕天天综合 |